Договор на авторский надзор образец

Образец договора авторского надзора 2019 скачать бесплатно

Договор на авторский надзор образец

На нашем сайте вы можете Образец договора авторского надзора 2019 скачать бесплатно по ссылке ниже.

Типовой пример Образца договора авторского надзора

Скачать Договор авторского надзора 

г.________________________                                                                                                     «___» __________ 20__ г.

________________________ в лице ________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»________________________, с одной стороны, и ________________________  в лице ________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте по адресу: ________________________________________________.

1.2. Авторский надзор включает в себя:

  • регулярный выезд ________________________  на объект (не более ________________________ визитов в месяц);
  • внесение в рабочие чертежи корректировок, возникших после демонтажа старых и возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков;
  • консультации и контроль за соблюдением выполнения данного проекта;
  • заказ отделочных материалов (от имени и по поручению Заказчика);
  • иные действия, не выходящие за рамки указанного договора.

м2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена осуществления авторского надзора _________________________________________________ рублей за квадратный метр, что при площади помещения равной ______ кв.м. составляет ________________________________________________  рублей.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в следующем порядке:

  • авансовый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п.2.1 производится при подписании договора;
  • окончательный расчет производится по окончании производства комплекса ремонтно-отделочных работ, предусмотренных проектом.

3.2. Форма оплаты ________________________.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1 настоящего договора, в течение срока проведения комплекса отделочных работ, предусмотренных в проекте.

4.2. Заказчик полностью оплатит выполненные Подрядчиком работы в течение ___________ дней со дня приемки работ.

4.3. Срок действия Договора: договор вступает в силу с «___» __________ 20__ года и заканчивает по окончании производства комплекса ремонтно-отделочных работ, предусмотренных проектом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязуется:

5.3. Предоставлять Подрядчику доступ на объект в течение действия договора.

5.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.1, а так же в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ____ % цены Договора за каждый день просрочки, но не более ____ %.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.8.1 настоящего договора, то он разрешается судом в установленном порядке.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Рас./счёт:_________________________________________

Корр./счёт:________________________________________

БИК:_____________________________________________

Подрядчик

_________________________________________________

Юр. адрес: ________________________________________

Почтовый адрес:___________________________________

ИНН:_____________________________________________ КПП:_____________________________________________

Банк:_____________________________________________

Рас./счёт:_________________________________________

Корр./счёт:________________________________________

БИК:_____________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________Подрядчик _________________

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/obrazets-dogovora-avtorskogo-nadzora-2019-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma-raspechatat.html

Договор на авторский надзор в строительстве образец

Договор на авторский надзор образец

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2.

Исполнитель несет ответственность за авторские указания по соблюдению проектных решений при выполнении работ, а также солидарную с подрядчиком ответственность за ущерб, вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал представитель Исполнителя.

В случае ненадлежащих указаний представителя Исполнителя по выполнению подрядчиком работ в рамках действия настоящего договора, в результате которых Заказчик понес материальный ущерб, Исполнитель обязан компенсировать такой ущерб Заказчику в полном объеме на основании выставленного счета. 7.3.

Важно

В случае необходимости и по взаимному согласию Заказчик может поручить, а Исполнитель принять на себя обязательства по осуществлению закупок у поставщиков материалов и оборудования, с контролем их качества на момент отправки на объект. Такие согласованные с Заказчиком действия Исполнителя считаются выездом на объект.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и заканчивается в момент подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (момент окончания строительства). 6.2 Срок действия Договора по требованию Заказчика может быть продлен на период начального этапа эксплуатации объекта в случае, если Подрядчик несет гарантийные обязательства перед Заказчиком, но на срок не более трех месяцев с момента окончания строительства. 6.3 Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по взаимному письменному соглашению сторон.

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)

Внимание

ДОГОВОР N на авторский надзор в строительстве г. » » г. , именуем в дальнейшем Исполнитель, (полное наименование) в лице , (должность, Ф.И.О.) действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем Заказчик, (полное наименование) в лице , (должность, Ф.И.О.

) действующ на основании , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществлять авторский надзор за строительством , расположенного по адресу (далее — «Объект»), осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 2. Организация авторского надзора 2.1.

Договор на авторский надзор в строительстве

3.2.5. Информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов. 3.2.6.

Участие: — в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений; — в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.

Внесение предложений в органы Государственного архитектурно-строительного надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством. 3.2. На специалистов, осуществляющих авторский надзор, возлагаются следующие обязанности: 3.2.1.

Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил. 3.2.2.

Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
3.2.3.

 

Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости — и начального периода его эксплуатации. 2.2. Авторский надзор осуществляется специалистами — разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководителем организации-исполнителя.

Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается главный архитектор (главный инженер проекта). 2.3. Авторский надзор осуществляется в соответствии с Графиком проведения работ по авторскому надзору (Приложение N 2).
График согласуется обеими сторонами. 2.4.

Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации-исполнителя и доводится до сведения Заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного надзора. 2.5.

Договор авторского надзора

В случае выявления ненадлежащих/необоснованных указаний Исполнителя по выполнению работ подрядчиком, а также в случае причинения ущерба Заказчику в результате ненадлежащих указаний Исполнителя либо вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал Исполнитель, во всех указанных случаях исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ежемесячной стоимости услуг Исполнителя. 7.4. Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем за упущенную выгоду и несет ответственность за реальный доказанный суммарный ущерб в пределах ( ) рублей.
7.5. Стороны по мере выявления фактов нарушения условий настоящего договора направляют уведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно послано либо заказным письмом.

 договора по типам

В случае если Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону с представлением документов, выданных компетентными органами Российской Федерации, о наступлении таковых в семидневный срок, она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства. 8.3.

Если форс-мажорные обстоятельства длятся более календарных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону, без уплаты неустойки.

В этом случае Стороны не позднее чем за рабочих дней до дня расторжения Договора возвращают друг другу на основании двустороннего Акта (Приложение N 3) то, что ими было получено при исполнении договора. 8.4.

Примерная форма договора авторского надзора

Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования работ не менее шести и не более восьми раз в месяц по графику согласованному с Заказчиком в устной или письменной форме. 3.5.

При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством (далее в тексте – журнал), который составляется Исполнителем и передается Заказчику. 3.6.

Журнал передается Заказчиком Подрядчику и находится на объекте до его окончания. Журнал заполняется руководителем или специалистами, осуществляющими авторский надзор, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика. После окончания строительства Подрядчик передает журнал Заказчику. 3.7.

Каждое посещение объекта строительства специалистами Исполнителя регистрируется в журнале.

Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову Заказчика или подрядчика. 2.6.

Руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их работу по ведению авторского надзора на Объекте.
2.7.

При осуществлении авторского надзора за строительством Объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством, который составляется Проектировщиком и передается Заказчику. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на: 3.1.1.

Доступ в строящийся Объект и места производства строительно- монтажных работ. 3.1.2. Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к Объекту строительства. 3.1.3.

Источник: https://vip-real-estate.ru/2018/05/03/dogovor-na-avtorskij-nadzor-v-stroitelstve-obrazets/

Договор на авторский надзор дизайн интерьера образец

Договор на авторский надзор образец

-установки:

[вписать нужное]

7. Освещение:

Точечное [вписать нужное]

Рассеянное [вписать нужное]

Регулируемое [вписать нужное]

Нерегулируемое [вписать нужное]

8. Пожелания по отделке помещений

[вписать нужное]

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Приложение N 2

к договору на разработку дизайн-проекта

квартиры и проведение авторского надзора

Дизайн-проект интерьера квартиры

1. Обмерочный чертеж помещений

2. План после перепланировки и экспликация помещений

3. План с указанием расположения мебели

4. План демонтажа перегородок

5. Монтажный план перегородок

6. План потолков

7. План электрики

8. План привязки электрики

9. План освещения

10.

При расторжении настоящего договора Заказчиком Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за [значение] рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае, если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно:

— не приступил к работам в течение [значение] рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;

— не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем договоре.

8.5.
При расторжении настоящего договора по вине Заказчика Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего договора.

8.6.

Внимание

11. План разводки освещения на выключатели

12. План привязки выключателей

13. План расположения сантехники

14.

План полов с указанием типа покрытий

15. План теплых полов

16. Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров и площадей

17.

Ведомость отделки помещений

18. Ведомость электроустановочных и малоточных изделий

19. Точки визуализации

20. Визуализация изображений помещений в перспективе (1 вид на помещение)

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное]

М.

Важно

7.1 Условия настоящего Договора, сведения, полученные от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Нарушение условия о неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.

Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.


Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 9.2.

Договор на авторский надзор дизайн проект образец

Срок действия Договора: договор вступает в силу с «»2019 года и заканчивает по окончании производства комплекса ремонтно-отделочных работ, предусмотренных проектом.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере % цены Договора за каждый день просрочки, но не более %.

6.2.

Подписи Сторон

«Заказчик» «Исполнитель»

[вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Приложение N 1

к договору на разработку дизайн-проекта

квартиры и проведение авторского надзора

Техническое задание

на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры

Адрес:

Город [вписать нужное]

Улица [вписать нужное]

Назначение помещения [вписать нужное]

Дом N [вписать нужное], Корп. N [вписать нужное] Квартира, N [вписать нужное]

1. Количество членов семьи (пол, возраст):

[вписать нужное]

2.

Объекте, предусмотренных дизайн-проектом, и подписания акта сдачи-приемки (Приложение N ___). 2.2. Авторский надзор осуществляется на весь период производства комплекса ремонтно-отделочных работ на Объекте.

3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Посещать Объект для осуществления авторского надзора за ходом выполнения и качеством работ в соответствии с дизайн-проектом.

3.1.2.
3.1.4. Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от дизайн-проекта. 3.1.5.

ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________ ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________ Р/с ________________________________ Р/с _______________________________ в __________________ банке в ______________ банке К/с ________________________________ К/с _______________________________ БИК ________________________________ БИК _______________________________ Тел.: __________ Факс: _____________ Тел.: ___________ Факс: ___________ Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________

____________________________________ ___________________________________ _______________/___________________/ _______________/__________________/ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т. п.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.

7.3.

Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.4.

Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору.

4.3.
Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика при условии ее качественного выполнения в полном объеме.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

4.5.

Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 6.7.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 6.8.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за [значение] рабочих дней до даты расторжения договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются:

— нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.4. настоящего договора;

— неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.7 настоящего договора;

— отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвержденной документально, по указанному в настоящем договоре адресу в течение [значение] дней.

9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2.

Источник: https://helpjur.ru/dogovor-na-avtorskij-nadzor-dizajn-interera-obrazets

Договор на авторский надзор образец

Договор на авторский надзор образец

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: – осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:.

Требования к ведению авторского надзора определяются СП

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор авторского надзора по реализации дизайн-проекта помещения
  • Договор об авторском надзоре
  • Договор авторского надзора
  • Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)
  • Договор на авторский надзор (образец) с приложениями
  • Примерная форма договора авторского надзора
  • Договор на авторский надзор в строительстве

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Акты скрытых работ в строительстве. Для zg-club.ru

Договор авторского надзора по реализации дизайн-проекта помещения

Дизайн интерьера Советы Дизайны Информация Интерьеры Menu Дизайн интерьера Советы Дизайны Информация Интерьеры Договор авторского надзора по реализации дизайн-проекта помещения Договор авторского надзора по реализации дизайн-проекта помещения. Авторский надзор осуществляется на весь период производства комплекса ремонтно-отделочных работ на Объекте.

Посещать Объект для осуществления авторского надзора за ходом выполнения и качеством работ в соответствии с дизайн-проектом.

Проводить консультации и разъяснения по вопросам, возникшим к дизайн-проекту в процессе выполнения работ. Содействовать ознакомлению работников, осуществляющих работы по ремонту, и представителей Заказчика с проектной и рабочей документацией.

Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от дизайн-проекта.

Фиксировать результаты авторского надзора за Объектом в журнале авторского надзора: отступления от дизайн-проекта, дефекты и нарушения технических условий при проведении работ, конкретные требования с указанием сроков их устранения.

Направлять специалистов, осуществляющих авторский надзор, на приемку Объекта после ремонта.

Требовать от подрядной организации, осуществляющей работы по ремонту на Объекте, выполнения работ в соответствии с проектной документацией, запрещать применение недоброкачественных материалов, изделий и конструкций.

Приостановить производство ремонтно-строительных работ при нарушении правил ведения работ. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Перечень работ по авторскому надзору, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику, определен сметной документацией и календарным планом графиком работ. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию и акт сдачи-приемки услуг.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Уплата штрафов пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При наступлении обстоятельств, указанных в п.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.

Нарушение условия о неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Категория: Советы.

Кантри стиль в интерьере загородного дома и квартиры Гостиная с камином дизайн: 33 идеи. Дизайн интерьера Советы Дизайны Информация Интерьеры. Договор авторского надзора по реализации дизайн-проекта помещения.

Предмет Договора 1. Авторский надзор в рамках настоящего Договора включает в себя: 1.

Сроки выполнения работ 2. Права и обязанности Сторон 3. Исполнитель обязуется: 3. Участвовать в приемке выполненных работ и освидетельствовании скрытых работ. Исполнитель вправе: 3.

Беспрепятственно наблюдать за ходом ремонтно-строительных работ. Заказчик обязуется: 3. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на Объект.

Содействовать Исполнителю в исполнении им своих обязанностей по настоящему Договору.

Оплатить Исполнителю выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе: 3. Финансовые условия и порядок расчетов 4. Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы в следующем порядке: 4. Порядок сдачи-приемки работ 4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 6.

Разрешение споров 7. Порядок изменения и расторжения Договора 8. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. Заключительные положения 9.

Реквизиты и подписи Сторон Похожие публикации 30 лучших дизайнерских идей для маленьких квартир Дизайн интерьера однокомнатной квартиры фото, советы Образец договора на ремонтные и отделочные работы Современные идеи дизайна кухни 12 кв.

Карта сайта Контакты.

Договор об авторском надзоре

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости – и начального периода его эксплуатации.

Авторский надзор осуществляется специалистами – разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководителем организации-исполнителя. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается главный архитектор главный инженер проекта.

Авторский надзор осуществляется в соответствии с Графиком проведения работ по авторскому надзору Приложение N 2. График согласуется обеими сторонами.

В течение трех дней с даты подписания Договора представить Заказчику на утверждение «Календарный план ведения авторского надзора».

Дизайн интерьера Советы Дизайны Информация Интерьеры Menu Дизайн интерьера Советы Дизайны Информация Интерьеры Договор авторского надзора по реализации дизайн-проекта помещения Договор авторского надзора по реализации дизайн-проекта помещения. Авторский надзор осуществляется на весь период производства комплекса ремонтно-отделочных работ на Объекте.

Посещать Объект для осуществления авторского надзора за ходом выполнения и качеством работ в соответствии с дизайн-проектом. Проводить консультации и разъяснения по вопросам, возникшим к дизайн-проекту в процессе выполнения работ. Содействовать ознакомлению работников, осуществляющих работы по ремонту, и представителей Заказчика с проектной и рабочей документацией.

Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от дизайн-проекта.

Фиксировать результаты авторского надзора за Объектом в журнале авторского надзора: отступления от дизайн-проекта, дефекты и нарушения технических условий при проведении работ, конкретные требования с указанием сроков их устранения.

Договор авторского надзора. Образец и бланк для скачивания 2019 года

Договор на авторский надзор образец
Строительство объектов промышленности и соцкультбыта, особенно крупных, не обходится без надзора автора проекта за своим детищем. Гражданско-правовые отношения заказчика с проектировщиком регламентируются договором авторского надзора.

Файлы в .DOC:Бланк договора авторского надзораОбразец договора авторского надзора

Правовая основа контракта

Заинтересованными сторонами контракта являются:

  1. проектно-изыскательская организация, разработавшая проект строительства объекта;
  2. заказчик (инвестор) строительства.

Выгода обеих сторон в контроле архитекторов и инженеров-проектировщиков, непосредственно участвующих в создании проекта, за ходом строительства очевидна.

Автор проекта получает возможность беспрепятственно посещать строительный объект и контролировать правильность ведения строительно-монтажных и специальных работ, а также качество и соответствие проекту применяемых материалов.

Это дает ему уверенность в создании объекта без нарушения строительных норм и правил в соответствии с принятыми им архитектурно-строительными решениями.

Инвестор (заказчик), в свою очередь, доверяет надзор за объектом специалистам, непосредственно заинтересованным в правильном и качественном строительстве объекта, куда он вкладывает немалые финансовые средства.

Авторский надзор как вариант договора оказания услуг

Закон регулирует порядок ведения авторского надзора соответствующими строительными нормами и предусматривает наличие договора между заказчиком и генеральным проектировщиком.

Сущность этого документа примерно идентична договору подряда, так как процесс ведения авторского надзора включает в себя работы по контролю за строительством и камеральную обработку результатов.

В то же время многие юристы склонны считать такой контракт сделкой по возмездному оказанию услуг. Гражданский кодекс определяет обязанности подрядчика по договорам подряда в сдаче выполненных работ заказчику.

Заказчику в этом случае не столь важен сам процесс выполнения работ, сколько качественный и вовремя сданный продукт деятельности подрядчика. И в этом главное отличие договора авторского надзора от договора оказания услуг, заказчик (клиент) не зацикливается на результате действий исполнителя, ему важен сам процесс и качество оказываемых услуг.

По своему предназначению договор авторского надзора более всего соответствует именно таким критериям. Инвестору важно знать и быть уверенным в том, что объект находится под постоянным надзором, а его деньги расходуются разумно на выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом и требованиями строительных норм и правил.

В сфере строительства, ввиду сложности технологий и наукоемкости производимых работ, часто возникают споры между лицами, участвующими в процессе возведения зданий и сооружений.

Правовой основой для их разрешения являются предусмотренные статьями Гражданского кодекса основания и обстоятельства для отказа сторон от дальнейшего ведения авторского надзора.

Сущность договора и его основные условия

Обязателен к указанию в документе предмет договора, как предоставление автором проекта услуг по контролю за соответствием возводимого здания (сооружения) требованиям проектной документации. К договору в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

  1. график проверок объекта инженерами и архитекторами проектной организации;
  2. журнал предписаний авторского надзора, включающий в себя графы с отметками об их выполнении;
  3. список обязательных для проверок конструктивов здания, особенно несущих конструкций;
  4. перечень актов скрытых работ, обязательных к актированию вместе с контролирующими лицами;
  5. смета финансовых средств, отпущенных для осуществления авторского надзора в течение всего срока действия договора.

Важность вышеуказанной документации определяется существенными условиями контракта при заключении сделки на ведение авторского контроля за строительством.

Действие договора

Гражданское законодательство считает договор заключенным сразу же после того, как автор проекта и заказчик достигли взаимопонимания по всем существенным условиям и подписали контракт.

В противном случае, особенно при отсутствии необходимых приложений в полном объеме, соглашение признается незаключенным.

Возникающие после этого споры сторон не могут быть решены договорными нормами. Например, при судебном иске о взыскании долга за ведение авторского надзора суд не сможет удовлетворить материальные претензии к заказчику в случае признания сделки незаключенной.

Процедура заключения договора

Лицом с наибольшей заинтересованностью в оформлении договора является заказчик, который одновременно может являться и инвестором строительства. Несмотря на это, автор проекта в лице проектных институтов или архитектурных бюро берет на себя обязанность оформить проект договора вместе со всей необходимой документацией в виде журналов, графиков, смет.

Грамотное предложение заказчика о заключении сделки, так называемая «оферта», является гарантией отсутствия в дальнейшем споров, разногласий и разночтений документов.

В оферте нужно указать:

  • все основные условия сделки;
  • подробное описание строящегося здания и стадии производства стройработ, особенно по несущим конструкциям каркаса;
  • специализацию по типам работ;
  • желаемую периодичность посещения объекта специалистами проектировщика;
  • смету по ведению надзора.

Проектировщик не сможет отказаться от заключения контракта, так как контроль за исполнением замыслов архитекторов является одной из главных его функций.

В случае отказа автора проекта от сотрудничества по конкретному строительному объекту заказчик имеет законное право обратиться в арбитражный суд с жалобой на неправомерные действия автора проекта. Основанием для такого обращения будет направленная проектировщику оферта.

Как правильно принять и оплатить услуги по авторскому надзору

Обычно периодичность посещения строек специалистами проектировщика, ведущими авторский надзор, зависит от месторасположения объекта.

Соответственно, представитель главного инженера проекта выставляет на оплату заказчику процентовку ежеквартально по строительным объектам, находящимся в черте города (населенного пункта).

При этом в акте выполненных работ (процентовке) указывается количество выходов, даты и время нахождения на стройке инженеров-проектировщиков.

По удаленным стройкам за пределами города или республики оплата осуществляется за каждый выезд специалистов.

Как правило, на таких объектах специалисты находятся, как минимум, несколько дней. Акты на осуществление надзора оформляются по утвержденным типовым формам. Ознакомиться с ними можно в приложениях к СНиПам.

Эти же строительные нормы диктуют сторонам договора периодичность оформления актов приемки услуг по авторскому надзору, что создает неудобства для обеих сторон, особенно по иногородним объектам. Изменение в законодательстве по этому вопросу позволит заказчикам и авторам проектов рациональнее планировать работу по обеспечению строек авторским надзором.

В заключение

Рекомендуем строителям, заказчикам и инвесторам строительства, а также проектным организациям своевременно заключать соглашения по авторскому надзору. К сожалению, недостаточная квалификация производителей работ приводит к грубым ошибкам при возведении зданий, особенно их несущих каркасов.

Авторский надзор, проводимый регулярно на стройке с самого начала работ, позволит исключить такой негатив.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-avtorskogo-nadzora

Юриста дом
Добавить комментарий